买卖合同付款方式大全(19篇)

买卖往往需要依赖市场机制,通过市场的供求关系来决定商品的价格和交易的条件。接下来是小编为大家整理的买卖交易报告样本,希望能够帮助大家更好地书写报告。

合同付款方式

致:xxxx:

1)合同签订后7日内,乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函,甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的.预付款。

2)乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点(2周内),经开箱验收合格后,同时提供本合同复印件,设备清单,质量检验合格证明,检测报告,货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后,甲方支付乙方合同总价的60%,同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。

3)设备安装调试验收合格后,甲方在7日内凭乙方开具的收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款。

4)项目试运行结束后竣工验收通过,支付合同结算总价的15%,余额5%作为项目的质量保证金。

5)合同约定的质保期满,在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下,乙方提供等额收据后,甲方支付乙方合同总价的5%。

投标人:xxxxx。

日期:20xx年xx月xx日

合同付款方式

甲方(供方):

合同编号:

乙方:

签订地点:

经甲、乙双方友好协商,达成以下格力空调购买协议:

签订时间:年月日。

一、乙方制定选购如下格力空调产品。

产品名称:

规格型号:

计量:

单位:

数量:

单价(元)。

总金额(元)。

原厂配管(米)。

格力空调――套。

合计:

合计人民币金额(大写)。

二、工程项目安装地址:

三、根据实际情况,若须加长连接管,按挂机――元/米,柜机――元/米向乙方收费。

四、质量要求,技术标准,甲方对质量负责的条件和期限。

五、运输方式及到达港和费用负担。

六、区内甲方免费送货到乙方制定地点。

七、包装标准按厂家原装包装供应。

八、验收标准、方法以及提出异议期限按国家及厂家有关规定标准执行。

九、随机备品、配件、工具数量及供应办法,按随机说明执行。

十、结算方式及期限:

十一、违约责任:

十二、服务承诺:在保修期内甲方接到报修后市区12小时内到场维修。

十三、其他违约事项。

甲方(供方):

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

邮政编码:

乙方(需方):

单位名称(章):

单位地址:

法定代理人:

电话:

开户银行:

账号:

邮政编码。

甲方:

乙方:

甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:

1、经销商。

要求:管理规范有一定规模的空调销售、服务网点,首批进货________套以上,其中外机________套,内机________套。

享受政策:由总代理直接供货,享受相关优惠政策和奖励2、代销商。

由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货,该批产品乙方无需立即付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必须承担相应的赔偿责任。

二、产品价格全国统一零售价:____元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)。

乙方提货价:_____元/套。

三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求:包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存,做到及时发现所缺型号,起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的'资格。

甲方应积极配合乙方的销售工作,并保证好产品的质量。

五、其它为了充分体现平等互利,实现合作双赢,甲方提供以下优惠政策,支持乙方的工作。

1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方。

2、乙方的月销售量达到______个以上,甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

本合同一式两份,双方各执一份。

合同有效期年月日至年月日。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)。

上一篇:购销合同印花税怎么算税怎么算下一篇:没有了

合同付款方式

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

保证人(以下称乙方):____________________。

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

鉴于甲方与____________________(以下简称分包商)就__________项目于________年______月______日签订编号为____________号《分包合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义。

1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向分包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

1.2本合同所称工程款是指,________________________________。

第二条保证的范围及保证金额。

2.1乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。

2.2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币________________元(大写:____________)。

第三条保证的方式及保证期间。

3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日。

3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式。

乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的约定向分包商支付工程款时,由乙方代为履行支付义务,但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。

第五条担保费及支付方式。

5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定,收取担保费。

5.2双方确定的担保费率为:________________。

5.3本合同生效后_______日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币________________元(大写:________________)。

第六条反担保。

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权。

乙方按照合同的约定承担保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的________%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务。

8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生重大变更,应经乙方书面同意。

8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条争议的解决。

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第________款约定的方式解决:

9.1向________________法院起诉;

9.2向________________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)。

第十条甲乙双方约定的其它事项。

第十一条合同的生效、变更和解除。

11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则。

本合同一式________份,甲乙方各执________份。

甲方:_____________________。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

________年_______月______日。

垫资付款方式合同

抵押权人(甲方):

身份证号码:

住址:

抵押人(乙方):

身份证号码:

住址:

鉴于年月日借款人与债权人即甲方签订了编号为的《借款合同》(下称“主合同”),约定借款人向甲方申请借款人民币元整。为保障甲方债权的实现,乙方自愿以其名下的房产(以下简称“抵押物”)为主合同项下的全部债务向甲方提供担保。现甲乙双方根据_《合同法》、《担保法》等国家法律法规的规定,经协商一致达成如下条款,以兹共同遵守。

第一条抵押物。

乙方提供的抵押房产位于,建筑面积为平方米,房地产证号为。

第二条抵押物的抵押价值是全额抵押,抵押权的效力及于抵押物及其从物、从权利、附着物、附合物、孳息及代位物。

第三条抵押物的资料、登记和管理。

1、资料:本合同签署前,乙方应向甲方提供抵押物的房地产证原件或由产权登记中心打印的查询单原件,并应保证该资料真实、有效。

3、管理:乙方负责抵押物的妥善占有、保管、并负责维修、保养,保证抵押物完好无损,随时接受甲方的监督检查。有关费用(如仓储、经营、维修、保养等)均由乙方承担。

第四条抵押担保的范围。

乙方抵押担保的范围是主合同项下借款人的全部债务,包括但不限于借款本金、利息、违约金以及甲方因追索该款项而支付的诉讼费、律师费、核算费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、保全费、调查取证费、变更登记费等全部支出。

第五条抵押物的保管及使用。

1、本合同签订后,主合同项下债务甲方未全部受偿前,抵押物只能由乙方自用,未经甲方书面同意,乙方不得将抵押物转移、转让、出租、出售、赠与、再抵押、改变抵押物用途或以其它方式处置,并不得实施减少抵押物价值的任何行为。如甲方书面同意乙方将抵押物出租、出售,出租、出售的,所得款项应提前清偿甲方债务。

2、由于乙方的行为而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,并在通知当日向甲方提供新的与减少的价值相当的担保。非乙方原因而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,甲方有权在抵押物因损害而获得的赔偿范围内优先受偿或提存。

第六条乙方不得隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押权的任何情况。

第七条本合同项下有关的登记、公证、保险、鉴定、运输、保管以及其它费用由乙方承担。

第八条抵押权的实现。

主合同项下债务到期甲方未受清偿或乙方未按合同第五条的约定及时提供新的担保的,甲方有权依法或依约定的方式处置抵押物,并以所得价款优先受偿。

第九条甲方对本合同拥有的权益,甲方认为必要时,可以将。

权益转让给第三人,无须取得乙方的.同意。

第十条违约责任。

1、乙方违反本合同第三条第1、2款或第五、六条的约定,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

2、乙方违反本合同第三条第3款的约定,致使抵押物毁损或灭失的,甲方可要求乙方恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物,否则,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

第十一条争议的解决。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成的,双方均一致同意由本合同签订地人民法院管辖。

第十二条本合同由甲乙双方签字后生效。如双方在相关部门备案之《抵押合同》与本合同内容不一致的,以本合同内容为准。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份、抵押登记部门一份。

甲方(签字):

乙方(签字):

年月日签署于。

分期付款方式购买车辆合同书

甲、乙双方本着公平、自愿的原则,经协商一致就乙方以分期付款方式购买车辆达成如下协议。

第一条甲方根据乙方要求,同意将____________汽车壹辆和半挂汽车壹辆出售给乙方。

第二条以上车辆售价总额人民币_______元,乙方在签订本合同时首付_______元,余款_______元,从本合同签订次月起分_______个月付清,每月归还车款_______元,利息从购车之日起计算,月利率为,息随本逐月递减按月支付。根据双方协商,自购车日期起,需归还本金_______元。

第三条在乙方付清全部车款及相关款项前,甲方为乙方所购车辆保留所有权的登记车主,乙方为实际车主。在此期间,乙方依法自主经营,自负盈亏,因乙方经营活动所产生的一切民事法律责任,均由乙方承担,与甲方无关。

第四条为维护双方合法权益,减少损失,乙方在车款未付清之前,须在甲方指定的保险公司办妥以甲方为第一受益人的交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险及其他相关的附加险。

第五条乙方支付甲方代缴的各项税、费及服务费等共计_______元。

其中服务费_______元。若遇国家税费征收标准和项目发生变化,则乙方上述缴费定额另行核定。

第六条所购车辆如出现质量问题,乙方应自行到厂家指定的特约维修服务单位或直接与厂家进行交涉处理,甲方亦可协助乙方向他方主张权益,但乙方不得以此为借口停止或拖延向甲方归还车款、支付利息和缴纳各项费用。

第七条合同期内,乙方根据经营需要,按照国家有关法律规定自行雇佣驾驶员及辅助人员,承担其工资和相关费用,并承担其相关民事责任。乙方所雇人员与甲方无劳动关系。

第八条乙方如有下列情形之一,按本合同第九条规定处理:

1、乙方逾期支付各种款项,超过______天。

2、乙方借口车辆质量问题,拒不按期付款;。

3、发生乙方财产被申请执行、诉讼保全或其他方面原因致使乙方不能按期付款的;。

4、车款未付清之前,不在指定的保险公司购买本合同第四条所规定的各类车辆保险;。

5、乙方未经甲方同意,擅自将车辆转让、变卖、抵押。

第九条乙方承诺,不论任何原因发生第八条规定情形之一时,甲方有权行使以下权利:

1、甲方有权要求乙方立即付清全部车款,并有权向双方约定有管辖权的人民法院申请强制执行。乙方自愿接受人民法院的强制执行。

2、甲方有权收回车辆,折底欠款。扣回车辆所产生的费用,由乙方出资_______元,15日内,乙方不清偿欠款,即视为默认,甲方有权予以变卖车辆,变卖所得用以清偿欠款。如果出售所得的价值不足付清全部欠款的,甲方有权向乙方继续追偿,如果出售所得超过欠款,甲方应将超过部分返还给乙方。

3、甲方有权要求乙方支付逾期款项外,并按月利率计收逾期款项的利息。

第十条在分期付款过程中,乙方所购车辆若发生机动车辆保险责任范围内的事故,乙方应立即通知甲方和保险公司,并提供全部事故资料。事故造成的一切损失由乙方承担,保险公司赔偿款应首先支付甲方车款本息及相关费用。

第十一条合同期间,甲乙双方不得擅自解除合同,违约者,承担违约金_______元。

第十二条双方发生纠纷,协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同按合同条款履行完毕时,合同即行终止。

第十四条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

日期:__________________

分期付款方式购买车辆合同书

1、合同签订乙方进场十天后,甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。

2、乙方完成合同工程量60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。

3、乙方完成合同工程量95%时,甲方向乙方支付合同价款的80%。

4、工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后,甲、乙双方一个月内办理完结算,工程款支付到结算总金额的95%。

5、余款为结算金额的5%,作为本工程的保修金,待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

二、方式二。

1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的,受益人为发包人,有效时间为90天的保函,保函为见索即付保函,即含有“在保函有效期内,发包人因承包人未能履行合同项下约定义务(以下简称“违约”)而要求收回预付款时,我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内,无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。

2、完成工程总额的50%付已完工程额的30%。

3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。

4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。

5、决算完成后付至工程额的95%。

6、质保金5%二年。

三、方式三。

1、按月计量支付:即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。(指承包商可以在旬末或月中向业主提交预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提交工程款结算账单和已完工程的月报表,业主对这部分已完工程的质量验收合格后,向承包商及时支付当月工程款。)。

2、界面付款:即双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装等几个阶段。每阶段工程完工后再进行结算。高层建筑也可把每完成一层的施工作为一个结算段。公路工程也可分为基础层和面层两个结算段等。

3、竣工后一次结算:项目规模较小、工期较短(一般在12月以内)的工程,可以实行在施工过程中分几次预支、竣工后一次结算的方法。

垫资付款方式合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

依照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;。

5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还。

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务。

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务。

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任。

(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

垫资付款方式合同

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

为了保证工程建设优质、高效的完成,遵照《_合同法》及其他有关法律法规,结合工程的具体特点,甲、乙双方经过充分磋商,双方就建设项目工程的土建施工达成本协议,以兹双方遵照执行。

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

开发商:

建筑面积:约23万平方米(为一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼)。

层数:23层。

主体结构形式;框剪。

二、承包范围和施工要求:

(一)承包范围及内容:甲方将改项目土建工程交由乙方施工,(扩大劳务清包工),从砼垫层开始,(除土方工程、地基处理工程、所有安装工程(包括安装预留洞口的封堵)、装饰工程、大理石、花岗石、等、水、电、消防、暖、保温、防水、门窗、电梯、楼梯栏杆、扶手、油漆、涂料工程另外分包给其它施工单位外。其余图纸所包含的土建内容,全部由乙方完成至交房验收包括二级电箱以下所有机械和电线)。主材、地材包含公共部分的粘贴(散水以内的公共部分粘贴由乙方负责人工费)。注:厨房、散水、卫生间的粘贴除外、不包含基础回填土项目。

1、主体部分。

本工程主体为剪力墙结构,混凝土采用商品混凝土,使用塔吊、施工电梯作为垂直运输机械;混凝土采用泵送和布料杆结合;模板采用木组合模板,采用钢管脚手架。

主体结构工程的脚手架工程与安全防护措施;主体结构工程钢筋的制作与安装;主体结构工程的模板的安装、维护、拆除、维修保养;主体结构工程的混凝土浇筑(含后浇带、二次浇捣、现场预制)。

(1)钢筋工程:(甲供钢材)。

包括钢筋的翻样、制作、电渣压力焊接、闪光对焊、直螺纹连接(套筒甲供)、绑扎、安装成型;包括进出场材料装卸车以及成品、半成品现场倒运;包括余料回收、预埋插筋及废料堆放、固定支架加工。包括钢筋加工的全部机械、工具;包括钢筋绑扎成型所需的扎丝、垫块等辅料、拉杆、火钩、穿墙套管。

钢筋工程施工前乙方必须按照楼号和施工部位向甲方上报钢筋配料单一份。

(2)模板工程:乙方施工包括模板、方木、支架、扣件的全部模板工作内容(含模板、模板拼装、模板的安装与拆除)。

包括砖胎膜砌筑粉刷、满堂支模架搭设,包括模板的配置和支拆;包括主体浇捣时对模板及支撑的保护;包括土建主辅材料的进场卸车;包括土建所需孔、洞口模板的支设和拆除;包括模板的清理、维修、码放;包括木工机械、手动机具、辅助材料(如铁丝、圆钉胶带、泡沫板、脱模剂、海绵胶带等)。

(3)混凝土工程:甲供商品混凝土,提供泵送垂直运输机具。

乙方施工包括混凝土管布置及加固混凝土大浇捣及抹面、养护;包括泵车、泵送管的安装、固定、拆接、清洗;包括布料机的安装、操作、拆接、清洗;包括混凝土浇筑使用的震动机机具;找平收面使用的其他机具(如铁锨、铁杆等),包括劳动保护用品(如雨衣、雨鞋、手套)。季节性养护及施工措施的配合、所有建筑垃圾及时清理到场内指定点。

一次性付款方式合同

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

丙方:身份证号:

丁方:身份证号。

戊方(出资方):身份证号:

20____年12月29日济南市________人民法院出具的民事调解书中,甲方与丙、丁方达成协议:丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元,合计332946元。

20____年8月30日,济南市________人民法院出具的号民事判决书中,判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。

20____年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南*清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有,丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。

丙方在与丁方婚姻存续期间,现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、*等的基础上协商,达成如下协议:

1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任,乙方不对丙方承担侵权责任。

2.甲方一次性赔偿丙方人民币元(小写:)。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元(小写:)医药费,故减除后甲方只需向丙方支付元(小写:)。

3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条,并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。

4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户(开户行:,账号:)中。

(注:上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目:医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。)。

1.本协议为一次性赔偿协议,自本协议签订之日起,丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案,享有获得上述赔偿金的权利,并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。

2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务,自甲方向丙方支付完全部赔偿款后,甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷,甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。

3.丙方承诺不再报警,并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。

4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订,甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密,不得向第三人透露的义务。

本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。

1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿,则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后,再向违约方追偿。

2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示,订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后,甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务,不得反悔。因任何一方违反协议约定,违约方应向守约方支付违约金元(小写:)。

3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼,违约方除应向守约方支付上述违约金外,应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用,包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费,及其它经济损失。

1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。

2.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方:乙方:丙方:

20____年12月____日20____年12月____日。

一次性付款方式合同

甲方(委托方):

乙方(付款方):

丙方(收款方):

1、甲方与丙方于________年____月____日签订《____合同》(以下称合同)。

2、甲方尚未完成工商注册手续,无法开立xx账户。

3、乙方为依据^v^相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致,就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议,内容如下:风险提示:

委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

一、基本内容。

1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款____(大写:人民币____元)。

2、乙方同意接受甲方的委托,通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。

3、丙方收到合同价款后,向方开具发票。

4、丙方收到合同价款后,视为甲方已按合同约定履行付款义务,丙方不再另行要求甲方支付合同价款。

5、甲方完成工商注册登记手续后,须立即办理银行开户手续,并于开立xx账户之日起日内,将全部合同价款偿还给乙方。风险提示:

委托人须按委托合同的约定预付费用,如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用,委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务,应根据具体的情形做出判断。

二、违约责任。

1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款,由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。

2、丙方违反合同及本协议约定的,应向甲方承担违约责任。

三、争议的解决因签订、履行本协议所引发的一切,若各方无法协商解决的,任何一方均有权向____法院提起诉讼。

四、其它。

1、本协议一式____份,各方各执____份,具有相同的法律效力。

2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章;乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

签订时间:________年____月____日。

劳务合同付款方式范文

甲方:

乙方:

鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《xxx合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:

乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。

1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%,乙方不承担一切税收、管理费。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。

1、乙方向甲方提供有关工xxx实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。

3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。

4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。

1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。

1、本合同双方签字生效。

2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。

如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

劳务合同付款方式范文

根据《xxx劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限。

第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)。

1、有固定期限劳动合同。

本合同于______年______月______日生效,于______年______月______日终止(如有试用期,则试用期从______年______月______日到______年______月______日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同。

本合同生效日期为以乙方完成

工作任务合同终止时间为______年______月______日;

二、工作内容和要求。

第二条甲方招用乙方在。

中担任岗位(工种)工作。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件。

第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

四、工资保险待遇。

第八条乙方在试用期间的工资为每月______元,试用期满后工资为每月______元;按工作量计算工资的,每______(工作量单位)支付工资______元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订。

第十条乙方应严格遵守甲方的`各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它。

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

甲方解除乙方劳动合同,符合人社部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同,应按人社部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或与国家、陕西省有关规定相悖的,按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。

甲方(公章)。

签字日期:______年______月______日

乙方(签字或盖章)。

签字日期:______年______月______日

一次性付款方式合同

乙方因,向甲方申请借款,甲乙双方就借款事宜,在*等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,双方共同遵守。

一、借款金额:______乙方出借给甲方人民币(大写)万元整,________年____月____日前交付甲方。

二、借款利息:%。

三、借款期限:________年。

四、还款日期和方式:借款期限届满后____日内,乙方一次性还清全部本金及利息。

五、违约责任:_____。

1、乙方未按本合同。

第三条规定的借款用途使用借款的39;,甲方有权收回全部借款,对违约使用的部分,按同期*人民银行规定的贷款利率加收罚息。

2、乙方如逾期未还款,甲方有权追回借款本息,并从到期日起每日支付借款金额5%的违约金。

六、争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交公司所在地区人民法院裁决。

七、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法人负责人:_________法人负责人:_________。

电话:____________电话:____________。

一次性付款方式合同

委托方:_________(以下简称甲方)。

受托方:_________(以下简称乙方)。

甲方有意愿参加政府采购活动,依照《^v^政府采购法》及《^v^合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,对甲方进行信用认证及评估事宜,达成如下协议:

第一条合同中所涉基本定义。

1.政府采购供应商:是指具备下列条件,并有意愿参与政府采购的生产、服务的法人或其他组织。

(1)具有独立承担民事责任的能力;。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;。

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;。

(6)法律,行政法规规定的其他条件。

2.信用认证:是指对政府采购供应商所提交之证明其合法身份和信用状况的基本资料(如:工商登记、税务登记)的核实和甄别。

3.信用评估:是指乙方在供应商合法身份及信用状况认证的基础上,依据供应方所属行业及在行业中的地位,公司管理,经营状况,财务结构等一系列指标体系,就其在政府采购活动中的履约能力和履约意愿提供的专家意见或观点。

4.信用等级:按上述指标体系的不同标准,对信用评估结果划分出的不同级别,并用特定符号标示。

5.政府采购合格供应商:_________对拟参加中国各级政府采购的中国供应商进行征信调查,并运用国际先进的信用评价技术,按照严格,统一的标准化程序,根据其履约能力和履约意愿及责任能力进行科学,合理,公正的评价,达到一定信用等级并被赋予一定标识的供应商。

第二条委托内容。

甲方委托乙方按照本合同约定,为甲方参与政府采购活动进行信用认证及评估。

第三条认证评估费用及付款时间,方式。

1.认证评估费用:人民币_________圆整。

2.支付时间:自本合同签订之日起_________个工作日内到达以下乙方指定账户。

3.支付方式:银行转账。开户名称:_________;开户行:_________;帐号:_________;行号:_________。

第四条甲方的权利义务。

5.在评级结果有效期内,就将会影响信用评估及评估结果的重大变更事项及时知会乙方;。

一次性付款方式合同

一、义务范围及要求:

1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任,包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等,直至合同全部履行完毕为止。

2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力,乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任;且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任;并承担由此所产生的一切费用。

4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

二、具体款项及支付说明:

1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票,丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

三、其他:

1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务;未经其他两方书面许可,任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时,则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行,不受影响。

4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。

5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释,本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、解决合同纠纷的方式:

五、协议期限:

1、本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

一次性付款方式合同

甲方(付款方):

乙方(收款方):

第一条预付货款用途货款的支付。

第二条预付货款金额____人民币(大写)________________元整。

乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款。

第四条保证条款。

付款进行违法活动。经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条约定条款。

1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。

2.权无异议的归于甲方。

3.月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况,乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。

4.向甲方提供经开户行盖章确认的流水单据。

第六条违约责任。

1.或不按月提供预付款的实际使用情况,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。

2.追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。并有权要求乙方承担甲方因此遭受的一切损失,包括但不限于甲方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。

第七条合同变更或解除。

1.本合同非因《^v^合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。

第八条附则。

1.补充规定与本合同具有同等效力。

2.不成,应依法向甲方所在地的人民法院提交诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

垫资付款方式合同

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方投递广告宣传品(单页)分期付款事宜签订如下协议:

一、甲方委托乙方投递的广告宣传品名称,内容,规格:开,投递方式:,投递区域:

二、甲方在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期间,陆续向乙方提供不少于__________万份的宣传单页。

三、甲方所投递的.宣传品须按照乙方的要求每捆1000份打包并且在外包装上贴上当次广告样单;按照乙方规定的时间运送广告单,最迟送单时间为投递日期的前一天上午11:00。如因甲方送单时间推迟,造成的后果由甲方承担。

四、投递单价__________元/份,每次投递费用应在投递实施前支付给乙方(如支票转帐以到帐时间为准)。

五、乙方按付款到帐之日起第三个工作日安排投递(节假日除外)。

六、甲方可分次向乙方支付投递费用。为确保乙方利益,甲方需预先支付(人民币)_____元押金,若到__________年__________月__________日甲方投递的宣传单页数量达到或超过,则此押金由乙方如数退还甲方或最后一期冲减投递费;若达不到合同规定份数,则视甲方违约,此押金作为违约金,不再退还甲方。如遇自然灾害事故或有关行政主管部门法规政策的因素造成未能如期完成投递额度,由甲方申请,并得到乙方同意后方可顺延投递。

八、双方签订合同后,乙方将提供给甲方相关资料,便于甲方检查和监督。

九、乙方向甲方保证将本次广告宣传品按协议范围内要求投递到位。甲方可派专人在不影响乙方正常投递工作的情况下,到乙方的投递线路进行投递质量的监督,如甲方发现问题,可在三个工作日内向乙方投诉,由乙方质检人员查实后按实际未投递的数量作出补投赔偿,逾期概不受理。

十、甲方必须提供营业执照复印件和相关批文,所提供的宣传品内容必须经有关行政主管部门审批,乙方不负责广告宣传品内容及由此带来的任何法律责任。

十一、未尽事宜,双方友好协商。

甲方:

代表人:

日期:

乙方:

代表人:

日期:

一次性付款方式合同

甲方:成都鼎元建设工程有限公司:

乙方:刘海*身份证号:

二0xx年六月十八日下午四时三十分左右,乙方在甲方工地(自贡沃尔玛一楼)安装风管,刘海*穿上的安全带没有系挂安全扣,从安装*台上摔下来,造成左手左侧桡骨远端骨折。经自贡市第四人民医院及时救治,现已完全康复。申请做伤残鉴定。经四川燊海司法鉴定所二0xx年十二月二日“川燊海司鉴所(20xx)临签字第237号”评定为十级伤残。

甲、乙双方在*等、自愿、依法的基础上,就赔偿问题达成如下协议:

一、甲、乙双方对(20xx)临签字第237号所作伤残评定没任何异议,一致同意作为终止鉴定。

二、乙方在自贡市第四人民医院治疗费用元;生活费用3000元;诊疗费元。以上费用合计人民币元,甲方已全额支付上述所有费用。

三、事故是由刘海*违反安全操作规程造成的。参照有关规定,甲方赔偿乙方一次性伤残补助金元、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金元、其他相关费用。以上费用共计人民币元整(大写:人民币叁万伍仟元整)。

四、甲方支付的上述费用,是双方均已认可的。今后无论什么问题。都与甲方没有关系,此后双方不存在任何方面的民事纠纷关系。

五、付清余额叁万伍仟元后,乙方不得以任何理由,任何方式向甲方索取任何费用。

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方均签字后生效。

甲方(签字)乙方(签字)。

一次性付款方式合同

甲方:

乙方:

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业,现房出售。

2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的______栋单元号,建筑面积平方米,单价为元/平方米,总价为元整。

4、乙方应在本协议书签订后至年月日前,带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》,同时交清购房款,乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售,乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内,若将乙方所认购物业另行出售,则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则,因此造成的责任及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份),经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

相关推荐

  • 买卖合同付款方式大全(19篇)

    买卖往往需要依赖市场机制,通过市场的供求关系来决定商品的价格和交易的条件。接下来是小编为大家整理的买卖交易报告样本,希望能够帮助大家更好地书写报告。

  • 商品房买卖合同和房屋买卖合同大全(17篇)

    买卖的过程中,价格是一个重要的因素,它直接影响着买卖双方的利益和交易结果。买卖是人们在日常生活中最常见的行为之一。如何进行一笔成功的买卖是每个商人都需要思考的问

  • 分期付款房屋买卖合同(优秀19篇)

    买卖是人们在生活中经常进行的一种交易行为,可以满足人们的生活需求。以下是一些成功买卖案例的经验总结,对于正在进行买卖活动的人们来说具有参考价值。出卖人:____

  • 茶青买卖合同大全(19篇)

    买卖不仅仅涉及到商品的交易,还包括了价格、数量、质量等多个方面的协商和决策。如果你是一个初学者,以下是一些建议和注意事项,希望对你的买卖之路有所帮助。

  • 三方买卖合同代付(实用20篇)

    买卖不仅仅是交换物质,更是一种交流和沟通的方式,通过买卖,人们可以建立彼此的联系和信任关系。小编为大家准备了丰富多样的买卖范文,它们展示了不同情境下的聪明买卖和

  • 简单的买卖合同付款(模板23篇)

    买卖是人们日常生活中必不可少的活动,它指的是通过交换物品或服务来满足需求。小编整理了一些买卖交易的注意事项,希望对大家能够有所帮助。买方xxx(以下简称乙

  • 自建房屋买卖合同付款(模板18篇)

    买卖的发展使得人们的生活更加丰富多样,满足了各种需求和欲望。以下是小编为大家整理的精选买卖范例,希望对大家有所启发。一、甲方自愿将坐落在____市____镇__

  • 房屋全款买卖合同书(精选16篇)

    买卖行为不仅限于实物货物,还包括金融产品、服务等多种形式,人们可以通过各种渠道实现买卖。对于买卖这一重要主题,我们汇总了一些经典案例和成功经验,供您阅读和思考。

  • 买房分期付款合同范文(24篇)

    在合同协议中,应当严格明确各项权利义务,以避免引发争议和法律纠纷。在下面给出了一些常见的合同协议示范,供大家了解和学习。出卖人:_________(以下简称甲方

  • 货款买卖合同范文(16篇)

    买卖是一个不断发展的过程,我们要不断学习和掌握买卖技巧,以适应市场的变化和需求的变化。买卖的范文如下,供大家参考,希望能给大家提供一些灵感。依据《中华人民共和国

  • 房屋买卖合同首付款(汇总14篇)

    在现代社会中,买卖已经成为人们获取生活所需的主要方式之一。以下是一些买卖心得和方法分享,希望对大家在买卖中有所启发。甲方(卖方):乙方(买方):甲、乙双方就房屋

  • 全款房屋买卖合同(热门14篇)

    在市场经济中,买卖是商品流通的基础,也是经济发展的重要驱动力之一。以下是一些买卖中常见的问题和解决方法,希望能够帮助到大家。乙方(购买方):身份证号:甲乙双方在

  • 个人分期付款车买卖合同(热门19篇)

    买卖行为不仅限于实物货物,还包括金融产品、服务等多种形式,人们可以通过各种渠道实现买卖。最后,希望大家能通过这些买卖范文和建议,提升自己的买卖能力和技巧。

  • 贸易买卖居间合同大全(19篇)

    居间合同涉及的交易范围广泛,可以包括商品买卖、金融交易、房地产中介等多个领域。居间合同的纠纷解决应当以维护交易双方的合法权益和公平原则为基础,通过合理合法的方式

  • 全款买卖二手房合同(精选16篇)

    买卖是人们满足生活需要、追求经济利益的重要手段之一。看看下面这些买卖的成功故事,或许能够给你带来一些灵感。买方:_________(下称甲方)。地址:_____

  • 买卖合同付款方式范文(20篇)

    买卖不仅是经济行为,也是社会交往的一种形式,它可以引导人们建立和谐的合作关系。以下是小编为大家整理的买卖交流心得,希望对大家有所启发。甲、乙双方本着公平、自愿的