商品房指标转让协议（通用20篇）

在商业领域，转让常常用于公司股权转让或资产转让等交易中。更多转让方案和经验分享，请参考以下转让专家的观点和建议。

商品房屋转让协议

经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条转让房屋的基本情况。

转让房屋位于，该房屋的'结构为砖混结构，建筑面积为_______平方米整，大写_______万元整。

第三条付款方式。

1、乙方应在签订《房屋买卖合同》时，支付_______万元的定金。

2、在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付房产证同时，由乙方支付剩余房款。甲方在收款时应向乙方出具收据。

第四条房屋交付。

甲方应于本合同生效之日起，在的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户。

在房屋定金交付后，甲方应当在时间内办理房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，在办理产权证和过户过程中产生的相关费用由甲方承担。

第六条甲方的承诺保证。

甲方保证自己对该房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍，该房屋不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、水、电、气、暖等安装费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

第七条违约责任。

1、甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款的20%的违约金。

2、乙方违反本合同约定，未能在约定时间内交付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金;逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款的20%的违约金。

第八条。

本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条。

当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方同意由仲裁委员会仲裁。

第十条生效说明。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字之日起生效。

甲方：_________。

法定代表人：________。

_________年____月____日。

乙方：_________。

法定代表人：__________。

_________年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

商品房转让协议

受让方（以下简称乙方）：_________。

甲乙双方经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的门面房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条转让房屋基本情况。

转让房屋（以下简称该房屋）位于_________市港区孟庄十字街口西南角一层最南侧。把房屋相关的使用权同时转让给乙方。该房屋占地面积为50㎡，乙方对该房屋情况已充分了解。

第二条转让价格。

双方商定该房屋转让价格为（人民币）：_____万元，大写（人民币）：

第三条付款方式。

双方一致同意购房款由乙方当天支付。乙方已于_____年_____月_____日向甲方支付（）人民币的房款。

第四条房屋交付。

甲方应于该房屋转让协议款（_____万）全部付清之日，签定房屋转让协议并将该房屋的全部钥匙交付乙方。交付后，该房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使，甲方不再享有该房屋的任何使用权利和义务。

本协议签订后，因该房屋所发生的_____年_____月_____日后的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。

第五条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第六条本合同一式二份，甲、乙、双方各执一份，具有同等效力。本协议自签订之日起生效。

商品房转让协议

甲方：，男，身份证号，住黄岛区新华路，电话:。

女，身份证号，住址同上。

乙方：

甲方二人系夫妻关系。青岛市区路号有一处房屋，该房屋登记在名下，该房屋位于区号，房屋性质为住宅，房屋面积平方，房产证号：(以下简称该房屋)该房屋无查封、抵押等限制转让情形。

经协商，双方自愿达成如下协议：

一、双方同意甲方房产证号为：的房屋转让给乙方。

二、房屋转让价格为万元。乙方于日前向甲方付清转让款。

三、甲方于前将房屋交付给乙方，并无条件配合乙方办理房权变更登记等相关手续。

四、为保障本协议履行，甲方同意房产证号为：的房屋抵押给乙方，并无条件配合乙方办理抵押登记等相关手续。

五、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序，仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员，各方一致请求仲裁不开庭审理，由仲裁庭根据本协议制作裁决书，在裁决书中不载明争议事实与裁决理由，只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由申请人承担。

甲方：乙方：

20xx年月日。

商品房屋转让协议

经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条转让房屋的基本情况。

转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区_______小区_____号楼_____层_____室，建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

第二条转让价格。

双方商定该房屋转让价格为(人民币)____元整，大写________元整(人民币)。

第三条付款方式。

由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后，由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日，乙方将剩余房款一次支付甲方。

第四条房屋交付。

甲方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户。

房屋交付乙方后，甲方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条甲方的保证。

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

第七条违约责任。

甲方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款_____%的违约金。

第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由__仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方(签章)_________。

________年_____月____日。

乙方(签章)__________。

________年_____月____日。

商品房屋转让协议

以商品形式进行房地产开发建设,是改革的产物。商品房屋开发,改变了需房单位自建自用的产品经济模式,那么商品房屋转让协议又是怎么一回事呢?以下是本站小编为大家整理的商品房屋转让协议范文，欢迎参考阅读。

转让方(以下简称甲方)：xxxxx(身份证号：xxxxxxxx，住址：xxxxxxx)。

受让方(以下简称乙方)：(身份证号：，住址：)。

双方就商品房的转让事项，本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议：

一、甲方将位于xx(三房二厅二卫，毛坏房)商品房转让给乙方。乙方对甲方所转让的商品房已作充分了解，愿意购买该商品房。甲方转让的上述商品房基本情况已载入编号为的《商品房。

买卖合同。

》中。甲乙双方拟定交易上述商品房的全部，即建筑面积xxxx平方米，套内建筑面积xxxx平方米，公共分摊建筑面积xxxx平方米。

二、商品房按每平方米xxxx元计价转让，总价折合人民币xxxxx元，乙方须于20xx年5月10日前付给甲方首付款xxxx元，截至20xx年5月4日止甲方尚欠的银行套房按揭贷款本金xxxx元本息由乙方负责偿还。

三、双方同意自签字之日起至过户更名、按揭贷款转移手续完成前这段时间，由甲方提供本人信用联社账户给乙方，由乙方负责缴纳套房每月的按揭款。套房月按揭扣款须于每月10日前足额存入指定的账户(户名：xxx，账号：)给甲方，以便银行扣款，不得逾期。逾期所产生的费用由乙方全部承担。

四、甲方在乙方付清首付款之日起，乙方取代甲方在编号为的《商品房买卖合同》中的主体地位，甲方将其在上述合同中所载明的权利和义务全部转移给乙方。

五、商品房合同转让过户手续办理由乙方负责，更名时所产生的营业税、更名费、地税、个人所得税等各项费用由乙方全部承担。甲方应提供必要的资料协助乙方办理房屋权属转让手续及其他在情理范围内的便利。

六、甲方违约责任。

(一)本协议签订后，如因甲方原因解除协议，甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。

(二)20xx年5月5日以前因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。

七、乙方违约责任。

(一)如未按协议规定期限缴纳房款，逾期超过20日，以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数，按农业银行同期贷款利率向甲方支付违约金，协议继续执行。

(二)本协议签订后，如因乙方原因解除协议，乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。

(三)20xx年5月5日以后因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。

九、双方约定的其他事项。

(一)本协议在执行过程中发生争议，应首先协商解决，如协商不一致，应由马山县人民法院判决。

(二)本协议如有未完善之处，双方可协商签定补充协议。并具有同等法律效力。

十、本协议一式三份，甲乙双方及见证人各执一份，自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

受让方(以下简称乙方)：住，身份证号码。

甲、乙双方经友好协商，自愿就甲方向乙方转让商品房一事达成如下协议：

一、转让标的：甲方将拥有的ssssssssssssss、车棚(建筑面积5.85平方米)转让给乙方。甲方承诺对拥有该标的的真实性负责。

二、转让价格：以上转让标的合计总价款叁拾伍万伍仟元人民币。转让价格包括以下费用：房款、车棚款、维修基金、有线电视初装费。

三、付款方式。

1、签订协议当天内，乙方应支付给甲方现金拾陆万元人民币，其中陆万元作为定金支付，首付款拾万元人民币。

2、甲方将标的转让到乙方后，70天内乙方付清余款拾玖万伍仟元人民币给甲方，定金抵作房款的一部分。

四、甲方的义务。

1、甲方应在签订本协议前付清房产开发商及水、电等所有费用。

2、甲方收到首付款拾万元人民币后负责将标的转让给乙方，但更名后相关房产证办理手续及税费由乙方承担。

3、乙方付清全部转让款项后3天内，甲方将标的相关的所有钥匙交付给乙方。

五、乙方的义务。

1、乙方应承担如期足额支付房款的义务。

2、乙方自行承担办理房产证手续及所有税费。

六、违约责任。

1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约金。每逾期一天，乙方应付甲方所应付而未付部分房款的0.5‰向甲方付违约金，逾期超过15天，即视乙方违约，乙方定金不予退还。

3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.5‰向乙方付违约金，逾期超过15天，即视甲方根本违约，甲方双倍返还乙方定金。

4、甲、乙双方如有违约，违约后违约方除承担违约责任外，由违约方承担因复原转让标的到甲方名下的一切税费。

七、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

八、本协议自甲、乙双方签字盖印之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

商品房转让协议

出让人：__________（以下简称甲方）。

受让人：__________（以下简称乙方）。

见证方：__________（以下简称丙方）甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：

第一条甲方对产权的声明。

甲方根据国家规定，已依法取得_____的房屋所有权证书，所有权证书_____房权证（_____）字第____号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构，使用面积为____平方米（不含柴棚）。

第二条甲方对买卖权的声明。

甲方保证该房屋是贴合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。

第三条乙方对购买权的声明。

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。

第四条房屋售价。

双方同意上述房屋售价为_____万元整（含柴棚）。

第五条付款方式。

1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的三分之一的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前一年内，支付剩余房款。

第六条违约职责。

1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。

3、甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。

第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目：

1、没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、水费等；

2、没有固定不可移动装修物品的破坏；

3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。

第八条关于产权办理的约定。

1、本协议签订后，应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前_____暂缓办理二手房过户手续，待______启办二手房过户手续时，甲方务必协助乙方办理上述手续，同时，产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。

2、鉴于甲方目前资金周围困难，已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款（_____年八月五日抵押贷款_____元整，贷款期限为叁年，至_____年八月五日止），甲方务必按时还本付息；抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。

3、在房屋未过户期间，乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时，甲方应用心协助乙方到金融部门办理相关手续，并按乙方授意签署相关文件。

4、在房屋未过户期间，如遇规划或政策性拆迁，甲方应用心协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续，并按乙方授意签署相关文件，所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。

第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十条生效说明本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房屋交易管理部门留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

出让方：__________受让方：__________。

商品房转让协议

经甲乙双方友好协商，就该房屋的使用权转让，达成转让协议如下：

一、房屋坐落、面积。

甲方将坐落于______的房屋转让给乙方，该房屋登记面积共______平方米。具体位置东至______南至______西至______北至______。上述房屋的使用权及附属设施包括：甲方现有所在房屋的一切建设设施及水电户口等。终身归乙方享有。

二、转让金额。

该宗地的转让价格为人民币_________元，大写：____________元整。

三、甲方保证此房屋手续真实，来源合法，权属清楚，四至界限清楚。若发生与甲方有关的权属或债务纠纷，概由甲方负责，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责全部赔偿。

四、房屋交付时间：______年_____月_______日。

五、付款方式及期限。

乙方向甲方预付人民币______元，剩余款在取得房屋使用权证及相关手续后交付给乙方。

六、房产归属。

1、建房手续由甲方配合办理，所涉费用由乙方承担。

2、在该房屋上的房屋由乙方自行出资建造，房产归乙方所有。

3、房屋建成后，在法律政策许可的前提下，甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下，所涉的相关费用均由乙方承担。

七、违约职责。

本协议签订后，任何一方均不得反悔。

如甲方反悔应当向乙方全额退还房屋转让款________万元，并偿付违约金_________万元，如造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失（包括建房、装修工程款和房地产增值部分）。

八、在法律政策许可的前提下，甲方应无条件配合乙方将房屋使用证和相关手续办理到乙方名下，所涉的相关费用均由乙方承担。甲方违反本协议导致房屋不能过户或无故进行交付，甲方应支付给乙方违约金壹拾贰万元。

九、本协议一式二份，双方各执一份。自甲、乙双方签字后生效，未尽事宜双方协商解决。

甲方：_________乙方：_________。

身份证号：_________身份证号：_________。

商品房转让协议

受让方（以下简称乙方）：_________。

身份证号：________________________。

经双方自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有一套房屋转让给乙方。双方就转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守。

第一条：房屋基本状况。

转让房屋（以下简称该房屋）位于______市___县（区）______社区______单元层号，总建筑面积_________平方米。

第二条：转让价格。

双方商定转让价格为（人民币）_________元整，大写（人民币）____________万元整。

第三条：付款方式。

双方一致同意购房款由乙方一次性支付。甲方在收到款后应向乙方出具收据。

第四条：房屋交付。

甲方应于乙方交清购房款之日起，将该房屋全部钥匙及相关资料交付乙方，同时乙方即享有该房屋占有、使用、收益和处分权。

第五条：相关费用。

转让该房屋所产生一切税费由乙方承担，甲方净收益（人民币）_________万元整。

第六条：办理房屋产权证时，甲方须配合乙方办理有关手续。

第七条：本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。

第八条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________。

商品房转让协议

受让方(以下简称乙方)：_______。

经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条转让房屋的基本情况。

转让房屋(以下简称该房屋)位于，房屋结构为，建筑面积平方米。

第二条转让价格。

双方商定该房屋转让价格为(人民币)_________元整，大写(人民币)_________。

第三条付款方式。

双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款_________元(大写)；剩余房款_________元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。

第四条房屋交付。

甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户。

房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条违约责任。

甲乙双方如某一方违约，违约方因支付对方总房价的20%违约金。

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，可向当地法院起诉。合同未尽事宜，由双方另行协商，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。合同自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方：_______乙方：_______。

商品房转让协议

甲方（出让人）：

乙方（受让人）：

甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定，本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，达成以下协议：

第一条【商品房买卖合同转让及原因】甲方同意将其与签订的编号为的《商品房买卖合同》（该合同已经按规定办理了登记手续且房屋已经交付，但由于该合同债务履行方原因未办理商品房过户手续）下的全部债权转让与乙方，作为甲方对乙方因其他原因产生的债务的清偿。

第二条【债权总金额】该《商品房买卖合同》的债权总金额为元。

第三条【债权转让通知】本合同生效后甲方应当及时通知该《商品房买卖合同》的相对人。

第四条【债权转移】《商品房买卖合同》的债务人接到通知后应当按《商品房买卖合同》向本合同受让人履行《商品房买卖合同》的全部义务。

第五条【合同效力】本合同自双方签字后生效。

第六条【合同争议】如在合同履行过程中发生争议，先由双方友好协商，协商不成向。

第七条【附件】本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

商品房转让协议

受让方（以下简称乙方）：_________。

身份证号：________________________。

经双方自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有一套房屋转让给乙方。双方就转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守。

第一条：房屋基本状况。

转让房屋（以下简称该房屋）位于______市___县（区）______社区______单元层号，总建筑面积_________平方米。

第二条：转让价格。

双方商定转让价格为（人民币）_________元整，大写（人民币）____________万元整。

第三条：付款方式。

双方一致同意购房款由乙方一次性支付。甲方在收到款后应向乙方出具收据。

第四条：房屋交付。

甲方应于乙方交清购房款之日起，将该房屋全部钥匙及相关资料交付乙方，同时乙方即享有该房屋占有、使用、收益和处分权。

第五条：相关费用。

转让该房屋所产生一切税费由乙方承担，甲方净收益（人民币）_________万元整。

第六条：办理房屋产权证时，甲方须配合乙方办理有关手续。

第七条：本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。

第八条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

商品房转让协议

乙方(买方)：：________________。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：

第一条甲方用地依据及商品房座落位置。

甲方以________方式取得位于____________，编号为________的地块的土地使用权。

(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为________。

划拨土地使用权转让批准文件号为________。

土地使用权证号为________，土地面积为________，地块规划用途为____，土地使用权年限自____年__月__日至____年__月__日止。

甲方经批准，在上述地块上建设商品房，(现定名)(暂定名)________，主体建筑物的性质为____，属____结构，建筑层数为____层。工程建设规划许可证号为________。

第二条乙方所购商品房的面积。

乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共________平方米(其中实得建筑面积________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米)，共________(套)(间)。

该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：

第________(幢)(座)____层____号房，

第________(幢)(座)____层____号房，

第________(幢)(座)____层____号房。

上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。

第三条该商品房销售特征。

该商品房为(现房)(预售商品房)。

预售商品房批准机关为________，商品房预售许可证号为________。

该商品房为(内销)(外销)商品房。

外销商品房批准机关为________，外销商品房许可证号为________。

第四条价格与费用。

该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。按实得建筑面积计算，该商品房单位面积(暂定价)为每平方米____元，总金额为(____币)________元。

除上述房价款外，甲方依据有关规定代政府收取下列税费：

年月日前付清全部房价款____%的，甲方给予乙方占付款金额____%的优惠，即实际付款额为(____币)__________元。

第五条付款时间约定。

乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的____________银行(帐户名称：________，帐号：________)：

年月日前支付全部房价款的____%，计(____币)______元。

年月日前支付全部房价款的____%，计(____币)______元。

3.____年__月__日前支付全部房价款的____%，计(____币)______元。

第六条交接商品房时的付款额约定。

在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的____%，计(____币)___________元，其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起____天内付清。

第七条乙方逾期付款的违约责任。

________计算。逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第____种约定，追究乙方的违约责任：

年月日前，将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格，并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：

____年____月____日。

乙方(签章)：________________________。

代表人：____________________。

____年____月____日。

商品房转让协议书

甲方现将位于海翼花园商品房(建筑面积________平方米，已同开发商签订商品房买卖合同，交付钥匙)有偿转让给乙方，并约定采取乙方以首付________万元现金、延期给付剩余房款、承担剩余购房款按揭贷款利息的形式购买。根据《中华人民共和国房地产管理法》及《合同法》等有关规定，双方在平等、自愿的原则上达成如下协议：

一、甲方保证上述房产产权清晰，与开发商及其它单位、个人之间无产权、经济等各方面纠纷，并确保开发商购房合同的真实性。

二、经双方协商一致同意，以上房产转让总价为人民币________整，乙方同意购买后，签订本协议时即付首批房款________整，余款壹拾万元，自________年________月________日起，每月给付________元房款，直到乙方办理完银行按揭有关手续后一次性付清。

特别约定：

1、乙方不得以任何理由延期支付按月给付的剩余房款，超过三个月拒付房款时，甲方单方解除本协议，收回房屋，所收全部房款不予退还。

2，经甲方同意，双方商定乙方办理完银行按揭手续后，乙方最迟不得超过三天付清剩余全部购房款，延期则每日按欠款部分的1%支付利息。

3、在乙方付清剩余全部购房款前，房屋所有权归甲方，甲方为唯一的房屋产权人。

4、乙方使用房屋期间的一切法律责任概由乙方自己承担，与甲方无关。

三、甲方协助乙方办理购房合同变名、办理房产证、及变更证照、银行按揭、房产交易、登记等业务，所需的一切税费均由乙方承担，甲方需无条件全力配合办理有关手续。

四、本协议签订后，双方不得违约，否则，违约方需向守约方支付全部购房款双倍的赔偿金。

五、双方在签订本协议前，已经共同验收房屋的构造及质量，双方确认房屋不存在任何质量隐患和纠纷。今后乙方在使用房屋期间，发生的一切质量问题概与甲方无关。

六、乙方自________年________月________日起，按建平银行按房屋揭贷款的利息承担延期给付房款的利息，直到乙方办理银行按揭贷款，全部付清购房款为止。

七、开发商出具的购房合同、收据等票据原件由甲方持有，全部购房款交清后，甲方将原件交给乙方。在此之前需要出具时，由甲方持有原件，提交复印件给乙方使用，协助乙方办理相关手续。

八、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方共同签字盖手印后生效，二份具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

商品房转让协议书

甲方：身份证：

通讯地址：

电话：

乙方：身份证：

通讯地址：

电话：

甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：

第一条：本协议订立目的在于保证甲乙双方协议约定行为的实现。

第二条：乙方向甲方意向购买商品房位于楼盘栋（号）单元层室（以下简称为该房屋）。按原始购房合同，该房屋建筑面积为平方米，其中室内面积为平方米。（实际面积，以该房屋产权证为准）。

第三条：甲方承诺在约定条件具备时，甲方将该房屋转让给乙方。但乙方须承担并补偿甲方为取得完全产权所支付的一切费用，包括：首付款、按揭贷款本息、办理房产证费用、及其他相关税费；并补偿甲方已支付的维修基金3000元（大写：叁仟元）人民币，以及房屋附属物防盗门、防盗网费用5500元（大写：伍仟伍佰元）人民币。

第四条：乙方向甲方预先支付95000元（大写：玖万伍仟元）人民币作为诚意金，以补偿甲方因购该房屋所支付的首付款、房产证办证费用，防盗门、防盗网费用，以及自20**年6月1日至20**年1月31日期间甲方向按揭银行（广东农村信用社博罗县杨村支行，下简称农信社）所偿还贷款本息。甲方在收到钱款确认后，向乙方出示收据。

第五条：20**年2月1日后，甲方所欠农信社剩余贷款本息，由甲方通过农信社账户按农信社要求数额逐月支付，直至甲方结清剩余贷款本息，或至农信社成功为甲乙双方办理转按揭时止。但甲方偿还剩余按揭贷款本息所需钱款由乙方及时足额提供。如因乙方原因延误偿付，而产生的后果，应由乙方承担。乙方向甲方提供钱款，甲方应出示收据，甲乙双方约定以乙方向甲方农信社账户存款的存单为收据，乙方应妥善保管。

第六条：甲乙双方在下列三种条件下，签订正式《商品房转让合同》（下简称正式合同），并办理过户手续。

1、乙方承诺在5年内向甲方及时提供足额钱款，甲用于支付农信社剩余按揭贷款本息，乙方提供钱款数额应不少于甲方偿还农信社剩余按揭贷款本息总额。待甲方结清农信社剩余贷款本息后，甲方会同乙方签订正式合同，并办理过户手续。

2、若5年内，农信社可办理转按揭业务，经由甲乙双方任何一方提议，协商一致后，甲乙双方签订正式合同，并办理过户手续。

3、若5年内，农信社或者其他银行可在博罗县杨侨镇办理二手房按揭贷款业务，由甲乙双方任何一方提议，协商一致后，由乙方向甲方提供足额钱款，甲方提前结清农信社按揭贷款本息，甲乙双方签订正式合同，并办理过户手续。

第七条：在本协议存续期间，甲方承诺允许乙方占有、装潢、使用、维修该房屋。但因非甲方原因而致房屋损毁或价值折损责任，由乙方承担。并且在乙方占有、装潢、使用、维修该房屋期间，出现相关责任问题，乙方有及时告知甲方的义务，以便于甲方了解情况，且便于甲乙双方协商解决问题。同时甲方承诺，在协议存续期间，甲方未经乙方同意，不得对该房屋进行处置，如抵押、质押、出租、出售等。

第八条：若乙方违反协议约定，甲方可拒绝归还95000元（大写：玖万伍仟元）人民币诚意金，并可拒绝过户。若甲方违反协议约定，需归还所有乙方支付给甲方钱款（以收据为准），并额外支付95000元（玖万伍仟元）人民币作为补偿金。

第九条：甲方将甲方与开发商签订的原始购房合同交由乙方保管，乙方承诺承担一切与之有关的保管责任，待甲方结清农信社按揭贷款本息后，归还甲方。

第十条：在约定条件具备时，甲乙双方办理过户手续，其过户相关税费，甲乙双方各承担50%。

第十一条：待甲方结清农信社按揭贷款本息后，乙方将所有收据交由甲乙双方进行汇总，折算为总价款，多退少补。

第十二条：乙方对意向购买的该房屋的位置、房号、面积、价格、付款方式、预计过户时间等已经充分了解，乙方确信对该房屋没有应当告知而未告知的事项。

第十三条：甲乙双方确认上述个人信息中姓名、身份证号码、通讯地址、联系方式。如果通讯地址和联系方式发生变更，甲乙双方有及时通知对方的义务。

第十四条：本意向协议在甲乙双方签字、盖章、按手印后生效，在正式《商品房转让合同》生效时同时失效，乙方同意届时将本协议交还甲方。

第十五条：本意向协议一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等的法律效力。同时双方约定于20**年7~8月对本协议进行公证。

甲方（签字）：年月日。

乙方（签字）：年月日。

证明人（签字）：

商品房转让协议书

甲方：

乙方：

甲方现将位于海翼花园商品房(建筑面积平方米，已同开发商签订商品房买卖合同，交付钥匙)有偿转让给乙方，并约定采取乙方以首付万元现金、延期给付剩余房款、承担剩余购房款按揭贷款利息的形式购买。根据《中华人民共和国房地产管理法》及《合同法》等有关规定，双方在平等、自愿的原则上达成如下协议：

一、甲方保证上述房产产权清晰，与开发商及其它单位、个人之间无产权、经济等各方面纠纷，并确保开发商购房合同的真实性。

二、经双方协商一致同意，以上房产转让总价为人民币整，乙方同意购买后，签订本协议时即付首批房款整，余款壹拾万元，自20xx0xx年月日起，每月给付元房款，直到乙方办理完银行按揭有关手续后一次性付清。

特别约定：

1、乙方不得以任何理由延期支付按月给付的剩余房款，超过三个月拒付房款时，甲方单方解除本协议，收回房屋，所收全部房款不予退还。

2，经甲方同意，双方商定乙方办理完银行按揭手续后，乙方最迟不得超过三天付清剩余全部购房款，延期则每日按欠款部分的1%支付利息。

3、在乙方付清剩余全部购房款前，房屋所有权归甲方，甲方为唯一的房屋产权人。

4、乙方使用房屋期间的一切法律责任概由乙方自己承担，与甲方无关。

三、甲方协助乙方办理购房合同变名、办理房产证、及变更证照、银行按揭、房产交易、登记等业务，所需的一切税费均由乙方承担，甲方需无条件全力配合办理有关手续。

四、本协议签订后，双方不得违约，否则，违约方需向守约方支付全部购房款双倍的赔偿金。

五、双方在签订本协议前，已经共同验收房屋的构造及质量，双方确认房屋不存在任何质量隐患和纠纷。今后乙方在使用房屋期间，发生的一切质量问题概与甲方无关。

六、乙方自20xx年月日起，按建平银行按房屋揭贷款的利息承担延期给付房款的利息，直到乙方办理银行按揭贷款，全部付清购房款为止。

七、开发商出具的购房合同、收据等票据原件由甲方持有，全部购房款交清后，甲方将原件交给乙方。在此之前需要出具时，由甲方持有原件，提交复印件给乙方使用，协助乙方办理相关手续。

八、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方共同签字盖手印后生效，二份具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

商品房转让协议书

买方(受让方)：(以下简称甲方)。

卖方(转让方)：(以下简称乙方)。

甲、乙双方经共同协商，本着平等互利、自愿的原则，就房屋买卖有关事项订立本合同。

一、房屋具体情况：

1.位置：区。

2.房屋套型，建筑面积。

平方米，结构楼层，用途。

3.该房屋的销售价格为每平方米元人民币，总计房价拾。

万千百拾元整。

二、乙方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由乙方负责处理.

《房屋所有权证》书证号：

三、房屋四界：房屋四界东：西：南：北：

元价款则交成都市房地产交易中心代存，代办完房屋产权过户手续乙方将房屋腾空并连同该房屋有关图纸、资料、房屋钥匙等交给甲方后，甲、乙双方同时到房地产交易中心由乙方凭甲方出具的书面证明领取售房余款。

五、甲、乙双方互相监督，不得隐瞒买卖成交价额。甲方协助乙方办理产权过户手续，其税费按规定各自交纳。

六、本合同甲、乙双方签章并由成都市房地产交易中心登记。双方均不得违约。如甲签章违约，乙方不退还定金;乙方违约，则双倍退还甲方定金;违约方还应承担产权转回已缴和应缴纳的税费和造成的经济损失。

七、乙方卖给甲方的房屋，在办理过户手续期间，如因不可抗力原因而不能进行交易的，

甲方提出撤消合同时，乙方应当同意，并如数退还甲方定金。

八、其他决定事项：

_____。

九、本协议一式份，甲方执存份，乙方执存。

份，成都市房地产交易中心执存份。

十、买卖双方情况。

买方姓名(签章)。

现户籍所在地。

身份证号。

工作单位。

电话号码。

登记人。

共有人。

代理人、

商品房转让协议书

承租方（以下简称乙方）：姓名：________。

身份证号：_____________________。

甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

甲方房屋位于______________________________。

出租面积：____________。

具体结构图：___________。

____________________________。

____________________________。

备注：（）。

该房屋一年租金为：___________________元（大写：）。

按季度交费，一个季度为：_____________元（大写：）。

房屋转让金：________________元（大写：）。

备注：房屋转让金为甲乙双方在自愿互利的前提下签订，甲方保证乙方以后如果不再经营自己餐饮项目的时，可以自由转让房屋，转让金两万五千元可以从被转让方的转让金里扣除自己付给甲方的转让金。甲方保证乙方在正常经营期间不得与其他方签订合同，以保证乙方正常经营，如有违约按半年的房屋租金赔偿乙方损失。

房屋租金每年涨幅幅度需按商场______________m年递增。

乙方于本合同签订之日向甲方支付房屋租金_____________元（大写：）即__________到__________以后从__________到__________续签下季度房租。房租交定后合同随之生效。

甲方应于本合同生效之日起日__________内，甲方拿出五天给乙方作为装修期。

甲方保证该房屋没有产权纠纷。如有甲方承担法律责任。

做到不漏、不淹、三通（户内上水、下水、照明电）和门窗好，以保障乙方安全正常使用。

修缮范围和标准按城建部（87）城住公字第13号通知执行。

甲方修缮房屋时，乙方应积极协助，不得阻挠施工。

所有需付费的`项目和物品等，如水，电，燃气,电话，网络，有线电视，供暖设备等等,均由乙方自己付费。

乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿；

1.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的。

2.拖欠租金累计达一个月。

3.利用承租房屋进行违法活动的。

4.故意损坏承租房屋的。

如因国家建设、不可抗力因素，甲方必须终止合同时，一般应提前一个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。

租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，依据事实轻重，按年度须向对方交纳年度租金的20%—50%做为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的2%向乙方加收滞纳金。

本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

本合同共2页，一式2份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

甲方（签章）：

乙方（签字）：

_________年____月____日。

_________年____月____日。

指标转让协议

买受人(以下简称甲方)：

转让人(以下简称乙方)：

鉴于乙方拥有北京市个人小客车配置指标以及该指标下闲置旧机动车，甲方急需购买车辆使用，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，现将乙方名下拥有的北京市小客车购置指标以及该指标下旧机动车(车牌号______________ 、发动机号___________、车架号________________)，永久转让给甲方之相关事宜，达成如下协议：

1、甲方姓名：甲方身份证号码：

甲方现居住地址：

甲方联系电话：

2、乙方姓名：乙方身份证号码：

乙方现居住地址：

乙方联系电话：

该北京市个人小客车配置指标转让价款为人民币____________元整，大写：人民币______万元整。该指标下现旧机动车转让价款为人民币_________元整，大写：人民币_________元整。总计______元整，大写：人民币______元整。

1、甲方于本协议签订的同时，将总转让价款一次性支付给乙方。

2、乙方收到价款后将该指标下旧机动车交付甲方，甲方对该车拥有处分权及对该指标(牌号)拥有终身使用权，甲方有权将该旧机动车申请报废或置换后购买新车，乙方应随时协助并无条件提供所需的相关资料(身份证、户口薄和该车相关证件等)。

3、如甲方将该旧车申请报废，报废补偿归甲方所有。乙方应积极配合办理相关手续。

4、甲方购买新车后，乙方应协助甲方将甲方所购买新车过户至本指标名下。

1、乙方承诺该指标及车辆转让为永久性转让，且为乙方合法取得、真实有效、不存在任何纠纷;同时乙方提供该指标所有人的二代有限期内身份证原件给甲方。

2、甲方保证该身份证原件除办理指标名下车辆手续外，不得另作为他用。

3、乙方应对该指标下现旧车手续及车辆的合法性负责，该车在年月日前所发生的一切交通事故、非法行为和经济纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关。该车自交车之日______年____月____日起所发生的交通事故或因违法而产生的责任均由甲方负责，与乙方无关。

4、甲方可随时对本指标下现旧机动车进行处分后购买新车，自本指标名下新车购置后，非因乙方原因，该车辆所发生的任何违章、事故等法律责任，由甲方全部承担，乙方不承担任何法律责任。

5、本指标名下购置新车产生的所有费用包括车辆费用、登记费、保险费等相关税费由甲方承担，乙方不承担其中任何费用;所有费用票据归甲方保管和所有。

6、车辆交付后，甲方可随时对本指标下现旧机动车进行处分，乙方保证其个人及其利害关系人不得对此旧机动车辆主张任何权利，附加任何义务。

7、甲方对本指标下旧机动车处理后可购买新车，虽然本指标名下新车购置后仍在乙方名下，但双方一致确认：该车辆所有权、使用权、处分权等均属于甲方，乙方保证其个人及其利害关系人不得对此车辆主张任何权利，附加任何义务。

8、车辆购买后，如发生需要乙方本人出面配合处理的情况时，乙方必须出面并积极配合甲方办理。

9、本协议履行过程中如需申请公证时，乙方必须无条件积极配合甲方办理。

10、如乙方违反本协议约定主张合同无效，而此时甲方已经对该指标下旧机动车进行了处分并购买了新车，乙方将不用返还甲方旧机动车转让价款。乙方应当无条件返还给甲方购车指标转让价款及甲方因购置新车辆所产生的所有费用，并支付给甲方购买新车辆价款20%的违约金。

11、如乙方违反本协议约定主张合同无效，此时甲方未对该指标下旧机动车进行处理时，乙方应当无条件返还给甲方指标转让价款及该指标下旧机动车转让价款，同时支付甲方总转让价款20%的违约金，甲方收到全款后将指标下旧机动车交付乙方。

12、未尽事宜双方协商解决。

13、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，内容一样，具有同等法律效力，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

指标转让协议

买受人(以下简称甲方)：

转让人(以下简称乙方)：

第一条概述。

鉴于乙方拥有北京市个人小客车配置指标以及该指标下闲置旧机动车，甲方急需购买车辆使用，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，现将乙方名下拥有的北京市小客车购置指标以及该指标下旧机动车(车牌号______________、发动机号___________、车架号________________)，永久转让给甲方之相关事宜，达成如下协议：

第二条甲乙双方基本信息。

1.甲方姓名：甲方身份证号码：

甲方现居住地址：

甲方联系电话：

2.乙方姓名：乙方身份证号码：

乙方现居住地址：

乙方联系电话：

第三条转让价款。

该北京市个人小客车配置指标转让价款为人民币x0000.00元整，大写：人民币x万元整。该指标下现旧机动车转让价款为人民币x000.00元整，大写：人民币x仟元整。总计xx000.00元整，大写：人民币xxx元整。

第四条价款支付、旧机动车交付、指标交付。

1.甲方于本协议签订的同时，将总转让价款一次性支付给乙方。

2.乙方收到价款后将该指标下旧机动车交付甲方，甲方对该车拥有处分权及对该指标(牌号)拥有终身使用权，甲方有权将该旧机动车申请报废或置换后购买新车，乙方应随时协助并无条件提供所需的相关资料(身份证、户口薄和该车相关证件等)。

3.如甲方将该旧车申请报废，报废补偿归甲方所有。乙方应积极配合办理相关手续。

4.甲方购买新车后，乙方应协助甲方将甲方所购买新车过户至本指标名下。

第五条双方的权利和义务。

1.乙方承诺该指标及车辆转让为永久性转让，且为乙方合法取得、真实有效、不存在任何纠纷;同时乙方提供该指标所有人的二代有限期内身份证原件给甲方。

2.甲方保证该身份证原件除办理指标名下车辆手续外，不得另作为他用。

3.乙方应对该指标下现旧车手续及车辆的合法性负责，该车在年月日前所发生的一切交通事故、非法行为和经济纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关。该车自交车之日______年____月____日起所发生的交通事故或因违法而产生的责任均由甲方负责，与乙方无关。

4.甲方可随时对本指标下现旧机动车进行处分后购买新车，自本指标名下新车购置后，非因乙方原因，该车辆所发生的任何违章、事故等法律责任，由甲方全部承担，乙方不承担任何法律责任。

5.本指标名下购置新车产生的所有费用包括车辆费用、登记费、保险费等相关税费由甲方承担，乙方不承担其中任何费用;所有费用票据归甲方保管和所有。

6.车辆交付后，甲方可随时对本指标下现旧机动车进行处分，乙方保证其个人及其利害关系人不得对此旧机动车辆主张任何权利，附加任何义务。

7.甲方对本指标下旧机动车处理后可购买新车，虽然本指标名下新车购置后仍在乙方名下，但双方一致确认：该车辆所有权、使用权、处分权等均属于甲方，乙方保证其个人及其利害关系人不得对此车辆主张任何权利，附加任何义务。

8.车辆购买后，如发生需要乙方本人出面配合处理的情况时，乙方必须出面并积极配合甲方办理。

9.本协议履行过程中如需申请公证时，乙方必须无条件积极配合甲方办理。

10.如乙方违反本协议约定主张合同无效，而此时甲方已经对该指标下旧机动车进行了处分并购买了新车，乙方将不用返还甲方旧机动车转让价款。乙方应当无条件返还给甲方购车指标转让价款及甲方因购置新车辆所产生的所有费用，并支付给甲方购买新车辆价款20%的违约金。

11.如乙方违反本协议约定主张合同无效，此时甲方未对该指标下旧机动车进行处理时，乙方应当无条件返还给甲方指标转让价款及该指标下旧机动车转让价款，同时支付甲方总转让价款20%的违约金，甲方收到全款后将指标下旧机动车交付乙方。

12.未尽事宜双方协商解决。

13.本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，内容一样，具有同等法律效力，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

商品房转让协议书

住址：_______________身份证号：_______________。

受让方(以下简称乙方)：_______________。

住址：_______________身份证号：_______________。

经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守：

第一条转让房屋的基本情况。

转让房屋(以下简称该房屋)位于贵港市港北区中山北路15号联邦国际大厦a单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际使用面积平方米。

第二条转让价格。

双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整，大写(人民币)。

第三条付款方式。

双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。

第四条房屋交付。

甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户。

房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条甲方的承诺保证。

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

第七条违约责任。

甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。

算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。

第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由贵港仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：_______________乙方：_______________。